||

دولة فلسطين وزارة الحكم المحلي
بلدية قبلان

تعلن بلدية قبلان بتمويل من وزارة الحكم المحلي وضمن برنامج رسوم النقل على الطرق ، عن تمديد طرح عطاء مشروع تأهيل وتعبيد طرق داخلية في قبلان رقم |
35 / 2020 / MOLG / VC وذلك وفقا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع ، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء | مراعاة الشروط التالية 1. يجب على المقاول أن يكون مسجلا لدى إتحاد المقاولين ومصنف لدى لجنة التصنيف |
الوطنية في مجال الطرق بحيث لا يقل عن درجة تصنيف الرابعة . 2. يجب على المقاول أن يكون مسجلا ” رسمية في دوائر الضريبة 3. يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة 8000 شيكل وذلك بكفالة |
بنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن 120 يوما من تاريخ فتح العطاء . 4. الأسعار بالشيكل وتشمل لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب . 5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء |
من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غيرمسترد وقدره 300 شيكل . 6. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الحادية عشرة صباحا - من يوم الأحد - |
2020/12/27 - في مقر البلدية - مركز خدمات الجمهور مع العلم أنه لن يقبل |
أي عطاءات بعد هذا الموعد . 7. فتح المظاريف يوم الأحد 2020/12/27 الساعة الحادية عشرة صباحا في مقر |
بلدية قبلان . 8. رسوم الإعلان في الصحف على من يرسو عليه العطاء . 9. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خلال ساعات الدوام | الرسمي
رئيس بلدية قبلان / نزار أزعر 12/10 ( 10 ) - و