1/3 د

فلسطين

بلدية

SAIDA MUNICIPALITY

نموذج الدعوة للمناقصة

اسم المناقصة : عدادات دفع مسبق مياه . رقم المناقصة : 60- 2022 - MOLG - VC . تاريخ اصدار الدعوة : 2023/01/04
1. تود بلدية صيدا استخدام جزء من ايراداتها ضمن مشروع عدادات دفع مسبق مياه الممول من قبل وزارة الحكم المحلي لتسديد المبالغ المستحقة
بموجب عقد مشروع عدادات دفع مسبق مياه 60 -2022 - MOLG - VC 1. يجب على المقاول أن يكون مسجلاً لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً لدى لجنـة التصنيـف الوطنية في مجال المياه بحيـث لا يقل عن درجة تصنيف خامسة

2. تدعو بلدية صيدا المناقصين ذوي الاهلية الى تقديم عطاءات بالظرف المختـوم لـ توريد وتركيب عدادات دفع مسبق ميـاه ، علما بان المؤهلات

المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة . 3. يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على معلومات إضافية عن المناقصة من بلدية صيدا على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا من أيام السبت الى الخميس

4. يمكن للمناقصين المهتمين شـراء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه ، وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها 300 شيكل .
5. يـجـب تسليم العطاءات فـي العنوان المبيـن أدناه قبل يـوم الخميس الموافـق 02.02.2022 السـاعة 12:00 الساعة الثانيـة عشـر ظهرا ، ويجب أن تكون صلاحية العطاءات سارية لمدة 90 يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات .

6. يجـب ان يـرفـق مع كل عطاء « كفالة دخول عطاء بقيمة 4000 شيكل سارية المفعول حتى مدة 30 يوماً بعد انتهاء فترة صلاحية العطاء أو المدة الإضافية بعد التمديد وفقا للنماذج والشروط الواردة في وثائق المناقصة . 7. الاجتمـاع التمهيـدي وزيارة الموقع يوم الاثنين الموافق 16/01/2023 الساعة العاشرة صباحا .

8. سيتم استبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين ، وسيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبيـن أدناه في يوم الخميس الموافق 02.02.2022 الساعة 12:00 الساعة الثانية عشر ظهرا .

. [ gmail.com

9. رسوم الإعلان في الصحف على من يرسو عليه العطاء . 10. العنوان المذكور اعلاه هو :

صيدا - الحارة الشرقية - خلة الخبز – بلدية صيدا
العنوان الالكترونـي : بلدية صيدا - البريد الالكتروني : [ @saydacouncil

هاتف : 09-2666888 ] . [ فاكس : 09-2666889 ] .