دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عين السلطان
تعلن اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عين السلطان وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بتمويل من وزارة المالية رسوم النقل على الطرق ، عن طرح عطاء صيانة وتمديد شبكة مياه في مخيم عين السلطان - رقم 1125-2024 - MOLG - VC وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع ، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية : 1. يجب على المقاول أن يكون مسجلاً لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه والصرف الصحي بحيث تكون درجة
تصنيف المقاول خامسة حد ادنى وأن تكون سارية المفعول .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجلاً رسمياً » في دوائر الضريبة . 3. يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة 8000 شيكل من قيمة العطاء وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن 120 يوما . 4. الأسعار غير شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول احضار فاتورة ضريبية
صفرية . 5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عين السلطان - محافظة أريحا مقابل مبلغ غير مسترد وقدره ثلاثمائة شيكل .
6. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12:00 من يوم الخميس الموافق 2025/1/9 في مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عين السلطان مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد . 9. الاجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الخميس الموافق 12/19 الساعة العاشرة صباحا .
10. فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 9/1/2025 الساعة 12:30 في مقر اللجنة الشعبية .
11 . رسوم الإعلان في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عين السلطان وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي .
