
دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عين السلطان
اللجنه الشعبيه لخدمات مخيم عين السلطان
تعلن اللجنه الشعبيه لخدمات مخيم عين السلطان وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي - بتمويل من وزارة المالية رسوم النقل على الطرق ، عن طرح عطاء صيانة وتمديد شبكة - مياه في مخيم عين السلطان - رقم 12-2024 - MOLG - VC وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع ، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية :
مس
1. يجب على المقاول أن يكون م جلاً لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه والصرف الصحي بحيث تكون درجة تصنيف - المقاول خامسة حد ادنى وأن تكون سارية المفعول .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجلاً " رسمياً في دوائر الضريبة .
3. يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة 8000 شيكل من قيمة العطاء وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن 120 يوم . 4. الأسعار_غير شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول احضار فاتورة ضريبية صفرية . 5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من مقر اللجنه الشعبيه لخدمات مخيم عين السلطان - محافظة أريحا مقابل مبلغ غير مسترد وقدره ثلاثمئة شيكل 6. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12:00 من يوم الأحد الموافق 2025/6/29 في مقر اللجنه الشعبيه لخدمات مخيم عين السلطان مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد .
9. الاجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الأحد الموافق 2025/6/15 الساعة العاشرة صباحا 10. فتح المظاريف يوم الأحد الموافق 2025/6/29 الساعة 12:30 في مقر اللجنة الشعبية .11 . رسوم الإعلان في الصحف على من يرسو عليه العطاء . المزيد من المعلومات يرجى مراجعة اللجنه الشعبيه لخدمات مخيم عين السلطان وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي .
هاتف اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عين السلطان : 022320049
هاتف رئيس اللجنة الشعبية : 0597155024