دولة فلسطين وزارة الحكم المحلي

اللجنه الشعبيه لخدمات مخيم عين السلطان
تعلن اللجنه الشعبيه لخدمات مخيم عين السلطان وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بتمويل الممول من قبل : [ وزارة المالية من خلال رسوم النقل على الطرق لتسديد المبالغ المستحقة . بموجب ، عقد لصيانة وتمديد شبكة مياه في مخيم عين السلطان - رقم 125-2024 - MOLG - VC ) عن طرح عطاء صيانة وتمديد شبكة مياه في مخيم عين السلطان - رقم 125-2024 - MOLG - VC وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع ، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية :
1. يجب على المقاول أن يكون مسجلاً لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه والصرف الصحي بحيث تكون درجة تصنيف المقاول خامسة حد ادنى وأن تكون سارية المفعول .

.2

.3

يجب على المقاول أن يكون مسجلاً رسمياً » في دوائر الضريبة . يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة 8000 شيكل من قيمة العطاء وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن 120 يوم . 4. الأسعار غير شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول احضار فاتورة ضريبية صفرية . 5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من مقر اللجنه الشعبيه لخدمات مخيم عين السلطان - محافظة أريحا مقابل مبلغ غير مسترد وقدره ثلاثمئة شيكل
6. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12:00 من يوم الاثنين الموافق 1 ايلول 2025 في مقر اللجنه الشعبيه لخدمات مخيم عين السلطان مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد .
والاجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الاربعاء الساعه 10:00 من 27 اب 2025 10 فتح المظاريف يوم الاثنين الموافق 1 ايلول 2025 الساعة 12:30 في مقر اللجنه الشعبيه
11 رسوم الإعلان في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة اللجنه الشعبيه لخدمات مخيم عين السلطان
وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي العنوان المذكور اعلاه هو :
اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عين السلطان .
مدينة أريحا مخيم عين السلطان - بجانب مبنى الأونروا ] .

. [ 02-232-0049 ]
. [ ein_elsultan@hotmail.com ]