3/14 د

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي - مجلس قروي المالح - محافظة طوباس

اعلان تمديد مدة فتح عطاء

اسم المناقصة : توريد جرارات زراعية رقم المناقصة : 99-2023 - MOLG - VC

1. يود مجلس قروي المالح والمضارب البدوية استخدام جزء من ايراداتها ضمن موازنة رسوم النقل على الطرق امانات الممول من قبل وزارة الحكم المحلي لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد مشروع توريد جرارات زراعية ورقم المشروع -99 - 2023 - MOLG - VC ]
2. يدعو مجلس قروي المالح والمضارب البدوية المناقصين ذوي الاهلية الى تقديم عطاءات بالظرف المختوم لجرارات زراعية ومعدات زراعية ، علما بان المؤهلات المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة .
3. يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على معلومات إضافية عن المناقصة من مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة [ 08:00 ص إلى الساعة

[ 02 : 00 م ] من أيام السبت الى الخميس .

4. يمكن للمناقصين المهتمين شراء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه ، وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها ( 300 شيكل ) .
5. يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أدناه قبل الساعة 11 صباحا من يوم ( الاثنين ) الموافق ( 23.03.2026 ) ، ويجب أن تكون صلاحية العطاءات سارية لمدة ( 120 ) يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم

العطاءات

6. يجب ان يرفق مع كل عطاء كفالة دخول عطاء بقيمة ( 13000 ) بالكلمات ثلاثة عشرة ألف شيكل وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن 150 يوم من تاريخ فتح العطاء ، وفقا للنماذج والشروط الواردة في وثائق المناقصة .
7. سيتم استبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين ، وسيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه في ( الاثنين ) الموافق ( 23.03.2026 )

الساعة ( 11:00 صباحا ) .
8 العنوان المذكور اعلاه هو :

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير ) .
طوباس سوق الخضار المركزي مفرق طمون .

[ kh.nabhan@gmail.com ]

[ 0597339244 ]

[ 0562604020 ]