5/8 د
دولة فلسطين وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي دير غزالة
اعلان تمديد موعد تسليم وفتح عطاء
اسم المناقصة تاهيل شبكة المياه
رقم المناقصة : - 2025 - MoLG - MF
1. يود مجلس قروي دير غزالة تمديد طرح عطاء مشروع تاهيل شبكة المياه الممول من قبل وزارة الحكم المحلي - برنامج الموازنة التطويرية بموجب عقد تاهيل شبكة المياه , رقم المناقصة : 2025 - MoLG - MF - 2 2. يدعو مجلس قروي دير غزالة المناقصين ذوي الاهلية الى تقديم عطاءات بالظرف المختوم لمشروع تاهيل شبكة المياه في دير غزالة ، علما بان المؤهلات المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة . 3. يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على معلومات إضافية عن المناقصة من مجلس قروي دير غزالة على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا من أيام الأحد الى الخميس .
4. يجب على المقاول ان يكون مصنفا لدى اتحاد المقاولين في مجال المياه بدرجة لا تقل عن رابعة . 5. يمكن للمناقصين المهتمين شراء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه ، وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها 350 شيقل . 6. موعد زيارة الموقع والاجتماع التمهيدي يوم الاحد الموافق 2026/8/09 الساعة 12:00 ظهرا 7. يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أدناه قبل 2026/8/11 يوم الثلاثاء الساعة 12:00 ظهرا . ويجب أن تكون صلاحية العطاءات سارية لمدة 90 يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات .
8. يجب ان يرفق مع كل عطاء كفالة دخول عطاء بقيمة 11000 شيقل سارية المفعول لمدة 120 يوما بعد الموعد النهائي لتسليم العروض وفقا للنماذج والشروط الواردة في وثائق المناقصة .
9. سيتم استبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين ، وسيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه 2026/8/11
يوم
الثلاثاء الساعة 12:00 ظهرا
10. رسوم الاعلانات على من يرسو عليه العطاء .
11 العنوان المذكور اعلاه هو :
مجلس قروي دير غزالة
جنين - مجلس قروي دير غزالة
معاذ فلاح زكارنة - 0598113654
