دولة فلسطين وزارة الحكم المحلي بلدية ترقوميا
تعلن بلدية ترقوميا بتمويل من وزارة الحكم المحلي عن طرح عطاء : اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخلية في ترقوميا رقم 099 - MOLG - VC2025 الممول من وزارة الحكم المحلي ، وذلك وفقا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع ، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية :
1. يجب على المقاول أن يكون مسجلاً لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث لا يقل عن درجة تصنيف الرابعة .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجلاً رسمياً " في دوائر الضريبة . 3. يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة مبلغ مقطوع 15،000 شيكل ( خمسة عشر ألف شيكل ) صالحة لمدة لا تقل عن 120 يوما من التاريخ النهائي لتسليم العطاء على أن تمتد هذه الفترة مدة 30 يوماً بعد انتهاء فترة صلاحية العطاء أو المدة الإضافية بعد التمديد . وذلك بكفالة بنكية أوشيك بنكي مصدق ولا تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية . 4. الأسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب . 5 لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل الأسعار وبدون إبداء الأسباب . 6. يجب أن تكون الأسعار بالشيكل . 7. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 400 شيكل اعتبارا من يوم الثلاثاء 2026/9/22 ، أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11:00 صباحا من يوم الخميس 2026/10/1 في مقر بلدية ترقوميا مع العلم
أنه لن تقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد . 8. الاجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الأحد 2026/9/27 الساعة 10:00
صباحا .
9. فتح المظاريف يوم الخميس 2026/10/1 الساعة 11:00 صباحا في مقر بلدية ترقوميا .
10. رسوم الإعلان في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
11 . لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خلال ساعات الدوام
الرسمي .
ز ۹/۲۲ ( ۱ )
رئيس بلدية ترقوميا
م . أشرف عطا الله الفطافطة
