10/9
دولة فلسطين وزارة الحكم المحلي
بلدية ترقوميا
( إعادة طرح العطاء للمرة الثانية )
تعلن بلدية ترقوميا بتمويل من وزارة الحكم المحلي عن إعادة طرح عطاء للمره الثانية : اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخلية في ترقوميا رقم 099 - MOLG - VC2025 الممول من وزارة الحكم المحلي ، وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع ، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية :
1. يجب على المقاول أن يكون مسجلاً لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً لدى لجنة التصنيف
.2
الوطنية في مجال الطرق بحيث لا يقل عن درجة تصنيف الرابعة . يجب على المقاول أن يكون مسجلاً رسمياً » في دوائر الضريبة . 3. يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة مبلغ مقطوع 15,000 شيكل ( خمسة عشر ألف شيكل ) صالحة لمدة لا تقل عن 120 يوماً من التاريخ النهائي لتسليم العطاء على أن تمتد هذه الفترة مدة 30 يوماً بعد انتهاء فترة صلاحية العطاء أو المدة الإضافية بعد التمديد . وذلك بكفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق ولا تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية . 4. الأسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب .
5 لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل الأسعار وبدون إبداء الأسباب . .6 . يجب أن تكون الأسعار بالشيكل .
7. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 400 شيكل اعتبارا من يوم السبت الموافق 2026/10/10 , أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11:00 صباحا من يوم الخميس الموافق 2026/10/22 في مقر بلدية ترقوميا مع العلم أنه لن يقبل أي بعد هذا الموعد .
عطاءات
9. الاجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الأحد الموافق 2026/10/18 الساعة 10:00
صباحا .
10. فتح المظاريف يوم الخميس 2026/10/22 الساعة 11:00 صباحا في مقر بلدية
ترقوميا .
11. رسوم الإعلان في الصحف على من يرسو عليه العطاء . 12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خلال ساعات الدوام
الرسمي .
رئيس بلدية ترقوميا / م أشرف عطا الله الفطافطة
